Скачать в формате [attachment=2:.DOC]

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 20/06-14

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                                            «20» июня 2014г.

 

        ООО « СпецТехСервис» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Михайловой Виктории Николаевны, действующего  на основании Устава, с одной стороны  и  ООО «Компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1. Поставщик по заявкам Покупателя обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товар – щебень, песок и другие нерудные материалы (далее по тексту – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Цена, ассортимент, количество, сроки и условия поставки товара, иные необходимые условия согласуются Сторонами по каждой конкретной партии товара и указываются в спецификациях либо счетах, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

 

2.1. Качество поставляемых товаров, маркировка и упаковка  должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в тех.документации, требованиям действующих стандартов (ГОСТов, ТУ). Товар и сопроводительная документация должны быть маркированы знаком соответствия в установленном порядке.

2.2.  Поставщик обязан передать Покупателю товар с установленным гарантийным сроком, сроком службы согласно ГОСТам, ТУ, действующему законодательству.

2.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежащую и полную информацию о товаре. В случае нарушения этого условия Поставщик возмещает убытки и иные расходы, понесенные Покупателем.

2.4. В случае, если недостатки товара являются существенными либо неустранимыми, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Покупателя претензии по качеству, по выбору Покупателя, производит замену этого товара на товар надлежащего качества  или возмещает Покупателю его стоимость. Возврат некачественного товара осуществляется за счет Поставщика.

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

 

3.1. Поставка товара производится Поставщиком в течение срока, оговоренного Покупателем.

3.2. Право собственности на товар  и риск случайной гибели, повреждения или утраты товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной.

3.3. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о приемке товаров по количеству и качеству Утвержденных Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.65г. и  № П-7 от 25.04.66г., в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и условиям настоящего договора.

3.4. Поставка считается осуществленной в момент поступления всего товара, указанного в спецификации, и относящихся к нему документов согласно товарной накладной, подписанной уполномоченными лицами и заверенной их печатями.

Под комплектной поставкой понимается поставка всего товара, указанного в спецификации (счете), сопроводительной и технической документации.

3.5. Поставщик должен передать Покупателю вместе с поставленным товаром ниже перечисленные сопроводительные документы на русском языке:

3.5.1.Транспортную накладную;

3.5.2. Счет-фактуру;

3.5.3. Акт.

3.6. Первоначальная приемка товара по количеству мест и целостности упаковки осуществляется в месте приемки в присутствии представителей сторон по товаросопроводительным документам, о чем делается отметка в товарной накладной. Подписание Покупателем товарной накладной подтверждает фактическое наличие товара.

В случае обнаружения при приемке товара недостачи и/или несоответствия качества Стороны (а в случае отсутствия представителя Поставщика, Покупателя - Грузополучатель в одностороннем порядке) составляют соответствующий акт, который в пятнадцатидневный срок направляется Поставщику, с приложением необходимых документов, подтверждающих несоответствие поставленного товара количеству и/или качеству условиям, указанным в настоящем договоре и/или дополнительных соглашениях к нему.

3.7. Упаковка товара (при её наличии), в том числе дополнительная упаковка и /или предохранительные детали возврату не подлежат.

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

4.1. За выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик оплачивает            Исполнителю согласованную стоимость товара, размер которого определяется исходя из тарифов Исполнителя, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2. Стоимость товара указывается в направленных Заказчику счетах. Расчеты между Сторонами производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо наличными денежными средствами при приёме товара.

4.3. Форма оплаты оговаривается Сторонами перед выполнением поставки товара.

4.4. При безналичном расчете Заказчик оплачивает счета Исполнителя на его расчетный счет в размере 100% (стопроцентной) предоплаты за определённый объём товара, перед его поставкой.  

4.5. При расчете денежной наличностью, Заказчик оплачивает товар в день его поставки и на месте его поставки, представителю Исполнителя.

 

 5.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения срока поставки, срока устранения недостатков некачественного товара, срока замены брака на качественный товар, доукомплектования товара или возврата стоимости некачественного товара Поставщик уплачивает неустойку в размере  0,1 % от стоимости соответствующего товара за каждый день просрочки.

5.3. При наличии у Заказчика задолженности по оплате выставленных Исполнителем счетов, Исполнитель может отказать ему в поставке товара по настоящему Договору до момента полного исполнения своих обязательств Заказчиком.

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2014г. В случае, если ни одна из Сторон не потребовала внесения изменений в договор и не заявила о расторжении договора за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока его действия, договор считается продленным на тех же условиях на один календарный год.

6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

 

7.1. Любой спор, разногласие или претензия между Сторонами в связи с настоящим договором и по другим правоотношениям, либо их нарушениям, прекращением, изменением или недействительностью, будут разрешены  Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Стороны признают действительными до получения оригиналов документы, полученные посредством факсимильной связи, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Оригиналы документов направляются заказным или ценным письмом по адресу, указанному в разделе 8 Договора, если об изменении адреса соответствующая Сторона не уведомлена в порядке, установленном п. 7.4. Договора, либо вручается под расписку уполномоченному лицу.

Срок для направления сторонами оригиналов документов 5 (пять) рабочих дней. Ответственность за негативные последствия, связанные с не направлением в установленные сроки оригиналов документов, несет Сторона, не направившая документ.

7.3. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.4. Стороны письменно уведомляют друг друга о любых изменениях своего правового статуса, включая изменения данных о государственной регистрации, банковских реквизитах и адресах Сторон, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации изменений в налоговом органе. До момента получения такого уведомления исполнение направление корреспонденции Сторон по старым адресам (реквизитам) является надлежащим исполнением/уведомлением.

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Поставщик:

 

ООО «СпецТехСервис»

197371, г.СПБ, пр.Комендантский, д.29 лит.А

Пом.17Н

ИНН: 7814485043

КПП: 781401001

ОГРН: 1109847016872

ОКПО: 69214217

ОКАТО: 40270566000

Р/сч 40702810211000000737 в ООО Банк Оранжевый в г.Санкт-Петербурге

Кор/сч: 30101810000000000904

БИК: 044030904

Генеральный директор

 

________________________/Михайлова В.Н./

 

                    М.П.

 

Покупатель:

 

ООО «Компания»

197349, г.СПБ, ул.Репищева, д.14

ИНН: 7814000000

КПП: 781401001

ОГРН: 1127847420000

ОКПО: 09660000

ОКАТО: 40270500000

Р/сч 40702810035260000000 в филиале №7806 ВТБ 24 (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге

Кор/сч: 30101810300000000000

БИК: 044030000

 

Генеральный директор

 

__________________________/Иванов И.И./

 

                    М.П.